AGB-Vorlage für Handwerksbetriebe
Muster für die Geschäftsbedingungen Ihres Betriebs gegenüber Ihren Kunden – z. B. für Angebote und Rechnungen.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen [Firmenname, Anschrift] (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Auftraggeber. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur bei ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung Vertragsbestandteil.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Beginn der Ausführung zustande. Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
§ 3 Preise und Zahlung
(1) Es gelten die vereinbarten Preise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Material- und Lohnkosten werden nach Aufwand oder nach vereinbartem Festpreis abgerechnet.
(2) Anfahrt und Fahrtzeit werden gesondert berechnet: gefahrene Kilometer mit einer Kilometerpauschale von [0,30] €/km sowie die Fahrtzeit zum vereinbarten Stundensatz, sofern nichts anderes vereinbart ist.
(3) Rechnungen sind innerhalb von [14] Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
§ 4 Ausführung und Mitwirkung
Der Auftraggeber stellt die für die Ausführung erforderlichen Voraussetzungen (z. B. Zugang, Strom, Wasser) unentgeltlich bereit. Verzögerungen aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers verlängern Fristen entsprechend.
§ 5 Abnahme
Die Leistung ist nach Fertigstellung abzunehmen. Die Abnahme kann durch Unterschrift (auch digital) auf dem Leistungsnachweis erfolgen. Mit der Abnahme bestätigt der Auftraggeber die ordnungsgemäße Ausführung.
§ 6 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen (BGB) bzw. – sofern vereinbart – die Regelungen der VOB/B. Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist zur Nacherfüllung berechtigt.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Geliefertes Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers, soweit gesetzlich zulässig.
§ 8 Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
§ 9 Datenschutz
Personenbezogene Daten des Auftraggebers werden ausschließlich zur Vertragsdurchführung gemäß DSGVO verarbeitet.
§ 10 Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – der Sitz des Auftragnehmers. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.